第三章 监理机构及职责范围
一、监理组织机构
详见“西宝高速公路改扩建项目监理组织机构框图”
西宝高速公路改扩建项目监理组织机构框图
总监理工程师 副总监理工程师 副总监理工程师 合 同 部 工 程 部 行 秘 部 东 段 巡 查 部 西 段 巡 查 部 中 心 试 验 室 B-JC02驻 地 办 B-JC03驻 地 办 B-JC04驻 地 办 B-JC05B-JC06驻 地 办 B-JC07驻 地 办 B-JC01驻 地 办 驻地 办 二、职责范围 （一）总监办
1、执行国家及业主颁发的各项制度、办法、规程、表格及业主
8
国家高速公路网连霍高速（G30）西安至宝鸡改扩建工程监理计划
各项指示，落实各项具体措施，实施各项监理工作，达到监理工作要求。
2、任命总监办职能部室负责人。在监理过程中考察、审核中心试验室及驻地办监理人员的行为与工作能力，并随时予以通报和上报业主申请调整或更换。
3、执行业主下发的各项制度、办法、规程、表格及各项指令，检查落实驻地办及承包人的执行情况。制定各项监理制度、管理办法、工作程序、图式表格，使质量、进度、费用、合同及资料信息管理工作制度化、规范化、程序化。
4、对全线监理工作进行管理，检查指导协调中心试验室、各驻地办的监理工作，组织监理培训，开展工作经验交流，在业主的授权下处理监理人员中存在的违纪问题，并进行监理工作总结表彰及处罚。
5、统计汇总全线各类信息数据。审批承包人的工程总体进度计划和年度计划；监督检查各项施工进度计划的执行情况，发出调整进度计划或加快工程进度的指令。统计、审批承包人的月、季及阶段性进度计划及单位工程进度计划。
6、审查承包人的单位工程开工报告，签发单位工程开工通知。审定重大单项工程的施工方案。审查审批承包人的试验路段方案，监督试验路段的实施，试验路段方案及其试验结果向业主报备。
7、组织对全线工程质量、工程进度进行巡视和检查，并进行总结评比。在施工过程中进行质量和环境保护的巡视检查并定期发出巡
9
国家高速公路网连霍高速（G30）西安至宝鸡改扩建工程监理计划
查通报；发出返工、停工及改变施工方法或工艺的指令，对所有罚款、重大返工、停工及涉及施工队伍的更换报请业主决定。
8、参与重大设计变更和重大质量事故的处理。根据业主授权办理较小（单项变更金额10万元以内）工程设计变更，对除此以外的设计变更报业主决定。
9、编制全线工程监理月报；提供业主要求的报告及资料。 10、统计、协调各驻地监理办上报的有关施工障碍、施工干扰及自然灾害问题；检查并证实承包人提供的延期、索赔资料；参与延期、索赔的处理。
11、审查承包人的主要专业技术人员资质、质量自检体系、质量保证措施、指令更换不称职的施工管理人员。
12、审查承包人的机械进场计划及进场机械设备，指令更换不合格的机械设备。
13、向承包人提供原始基准点、基准线和基准标高、监督、抽查并确认承包人的施工定线测量及复测的地面线和高程资料；审核承包人复测及计算的工程数量。
14、审批单项工程量清单。审核承包人的计量单及支付申请报表。（月支付报表格式由业主统一制订）发出对任何费用改付、拒付或扣付的指令。
15、主持或组织第一次工地会议和工地专题会议、编写会议纪要。参加驻地监理办的常规工地会议。
16、初验中心试验室、驻地办、承包人的工地试验室、指导、
10
国家高速公路网连霍高速（G30）西安至宝鸡改扩建工程监理计划
监督中心试验室的组建和日常工作并统一报省质监站验收；审查中心试验室、驻地办批复的原材料试验、标准试验的试验成果。
17、配合上级领导、质量监督部门、业主组织的检查工作。 18、组织公路工程施工中质量通病和杜绝质量隐患的专题讨论会议，业主主要技术负责人参加，并形成统一意见上报业主，由业主研究后统一批复后全线实施。
19、组织单位工程完工后交工验收。
20、组织一般性质量事故的处理，对重大或特殊质量事故及安全事故报请管理处处理。
21、协助解决施工障碍及施工干扰；协调解决合同争端。 22、解答合同文件中含糊不清、不一致及有争议的问题；协商解决合同文件中的漏项、差错及增补事项；编制特殊变更工程或附加工程的质量控制指标或技术规范。
23、督促检查驻地办及承包人按业主的要求编制竣工文件。 24、签发工程缺陷责任终止证书。 25、办理业主交办的其他工作任务。 （二）中心试验室
1、编制项目试验检测总体实施方案、阶段实施方案和工作标准，报总监办审批后执行。
2、认真执行管理处、总监办颁发的各项制度、办法。 3、负责制定试验检测工作的管理办法、程序，报总监办审批。 4、对合同文件《技术规范》中未作技术要求的有关材料、工程
11
国家高速公路网连霍高速（G30）西安至宝鸡改扩建工程监理计划
项目，提出试验、检测标准，上报总监办审批。
5、对驻地监理办、施工单位工地试验室人员的资质进行审查，对试验业务进行技术指导、监督和检查，对存在的问题进行协调处理。
6、对驻地监理办和施工单位试验室进行初步验收，协助管理处、厅质监站对工地试验室进行验收。
7、检查施工单位对试验标准和规程的执行情况。对各类原材料（包括水泥、碎石、砂、钢材、钢绞线、支座、伸缩缝、外加剂、防水材料等）和配合比进行批复并报备总监办。
8、补充完善各种试验表格。
9、验证审批各项工程标准试验并报备总监办。
10、协助质量安全科检查驻地监理办、施工单位工地试验室建设、试验仪器、设备的运转和标定情况。
11、对进场材料、工程施工质量进行定期、不定期抽检试验。 12、核查施工单位拟用于永久性工程的重要原材料的料源与批复是否一致。
13、检查驻地监理办和施工单位试验室的试验检测工作，按不低于技术规范规定各项抽检频率的3%进行独立试验检测。
14、完成有争议项目的试验检测，出具试验报告；总监办主持或委托CMA认证的试验检测机构完成重大仲裁性试验。
15、建立完善的试验检测资料台帐,编写月试验检测报告，提供管理处、项目组、总监办要求的其它报告及资料，参与工程的交工验收。
12
国家高速公路网连霍高速（G30）西安至宝鸡改扩建工程监理计划
16、编制月度试验检测工作报告。
17、配合上级部门组织的各项质量检查；完成管理处、项目组及总监办指定或交办的各项工作任务。
（三）驻地办
驻地监理办高级驻地监理工程师是该驻地监理办的负责人，其领导下的驻地办是进行施工现场管理的实体组织，拥有总监办规定的权力、责任与义务。其主要职责为：
1、执行业主颁发的各项制度、办法、规程、表格及总监办的各项指令，落实各项具体措施，实施各项监理工作，达到监理要求。
2、主持常规工地会议、协调会议、专题会议，并发出有关会议纪要。
3、审查承包人的月、季及阶段性进度计划及单项工程进度计划并报总监办审批；监督并记录进度计划的实施，统计并报告进度计划执行情况。
4、审查承包人机械进场计划及进场机械设备；指令更换不合格的机械设备。
5、审查承包人的主要专业技术人员资质、质量自检体系、质量保证措施；指令更换不称职的施工管理人员。
6、审查承包人的取土场、石料场、石灰场并检验其进场材料，指令清退不合格材料。
7、监理单位应按规范规定的检查频率检查承包商的施工质量，并在承包人自检记录上签署意见。
13
国家高速公路网连霍高速（G30）西安至宝鸡改扩建工程监理计划
8、监督承包人的现场取样及各项室内试验，按不低于承包人各项抽样频率的20%独立进行抽样试验。
9、进行质量巡视检查，组织质量抽查，发出一般性返工、停工及改变施工方法或工艺的指令，对重大返工、停工及涉及施工队伍的更换提出具体详细意见报请总监办。
10、审批承包人的施工图；签认承包人各项完工工程的竣工图。 11、现场核对合同图纸（包括变更设计图纸）中差、错、漏并予以澄清或改正，对重大差、错、漏问题及时报总监办解决处理。
12、向承包人提拱原始基准点、基准线和基准标高；监督、抽查并确认承包人的施工定线测量及复测的地面和高程资料，审查承包人复测及计算的工程数量。
13、检查承包人的试验路段方案，监督试验路段的实施，试验路段方案及其试验结果报总监办审批。
14、审查承包人的单项工程开工报告，签发单项工程开工通知。 15、按工序监督检查施工质量，对路面及混凝土工程的施工作业进行且过程的旁站监督；指令对不合格的工序停工、返工，对重要返工或质量事故问题提出意见报总监办。
16、签认各工序或单项工程完工后的质量检查记录及汇总资料，整理质量成果及有关资料。
17、测算合格工程的工程数量，审核承包人的计算及支付申请报表。
18、根据总监办授权办理较小工程设计变更，对除此以外的设计
14
国家高速公路网连霍高速（G30）西安至宝鸡改扩建工程监理计划
变更报总监办决定。
19、现场记录并协调有关施工障碍、施工干扰及自然灾害问题；检查并证实承包人提供的延期、索赔资料；参与延期、索赔的处理。
20、审查承包人劳务队伍，并对劳务队伍进行有效管理。 21、申报计日工，并按批准的使用范围进行监督、管理和记录。 22、编写月监理报告，审核承包人的月进度报告；提供业主、总监办要求的报告及资料。
23、检查承包人的安全生产及施工期的环保执行情况，对发现的安全隐患及时消除或向总监办报告。
24、办理业主和总监办指示的其他工作任务。
15
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容